Затягивание сроков при проведении экспертизы проектной документации не всегда влечет выплату неустойки

Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении иска по взысканию неустойки, поданному Министерством обороны в отношении одного из подрядчиков. Ответчиком выступило Главное военно-строительное управление, нарушившее сроки на этапе получения заключения государственной экспертизы. Суд пришел к выводу, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие вину ответчика, и перенос сроков не был вызван причинами, зависящими от подрядчика.